签好合同、定死工期,甲方却反复改设计,导致你工期延误、人工机械材料全亏,能不能索赔,关键看责任在谁。

若是甲方原因:单方改设计、不交付场地、不付工程款、造成停工待料等,你有权索赔、顺延工期。
真实案例:甲方多次改设计导致停工 45 天,乙方虽无书面签证,但保留设计变更、停工日志,法院支持工期顺延,甲方全额赔偿窝工损失。
若是你方原因:管理混乱、质量返工、人工设备不足等,不仅不能索赔,还要赔甲方逾期违约金。
参考条款:
《民法典》第 803 条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料(含设计图纸)的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第 584 条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。